Conditions Générales de Vente (CGV)

1- Présentation de l'entreprise

MACIK

Forme juridique : SASU au capital de 20 000 €

RCS : Pontoise 884 784 935

Siège social : 6 bis rue Notre Dame de Lorette, 95400 Arnouville

Email : contact@macik-btp.com

Téléphone : 07 88 93 67 15

2- Objet

Les présentes CGV définissent les conditions applicables aux prestations de travaux de maçonnerie générale, gros œuvre et second œuvre proposées par MACIK.

3- Devis et commandes

Toute prestation fait l’objet d’un devis détaillé, valable 30 jours. La commande est validée à réception du devis signé avec la mention "Bon pour accord".

4- Prix et modalités de paiement

Les prix sont exprimés en euros, hors taxes. Paiement selon les modalités précisées dans le devis : acompte à la commande, solde à la réception.

Tout retard de paiement entraîne des pénalités de 10% du montant dû, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.

5- Délais d'exécution

Les délais sont donnés à titre indicatif. MACIK s’engage à informer le client de tout retard lié à des circonstances exceptionnelles ou de force majeure.

6- Garanties légales

MACIK applique les garanties suivantes :

• Garantie de parfait achèvement (1 an)

• Garantie biennale (2 ans)

• Garantie décennale (10 ans) selon la nature des travaux

7- Responsabilité

MACIK est responsable de la bonne exécution des travaux dans les règles de l’art. Toute réclamation doit être formulée par écrit dans un délai de 7 jours après réception des travaux.

8- Rétractation

Pour les clients particuliers, un délai de rétractation de 14 jours s’applique si le contrat est signé hors établissement.

9- Litiges

En cas de litige, les parties s’engagent à rechercher une solution amiable. À défaut, le tribunal compétent sera celui du siège social de MACIK.